Tribunal de Contrataciones falla a favor de Odebrecht
La resolución del magistrado Mariscal “agota la vía gubernativa y contra la misma no se admitirá recurso alguno, salvo la acción que corresponda ante la Sala Tercera de los Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”,
Tribunal de Contrataciones falla a favor de Odebrecht
Por: Redacción / Crítica Impreso -
El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de Panamá revocó la medida de 2021 del Aeropuerto de Tocumen, de rescindir por incumplimiento el contrato con Odebrecht para la ampliación de la terminal, por más de $900 millones e inhabilitar a la empresa por tres años en el país.
En la Resolución 007-2024, de fecha 8 de enero de 2024 y a la que tuvo acceso EFE, el magistrado sustanciador, Luis Mariscal, decidió “revocar la Resolución 065.AL.21 del 28 de septiembre de 2021 proferida por el Aeropuerto de Tocumen S.A.”.
Esa medida resolvía administrativamente (rescisión) el contrato 38/12 del Programa de Expansión del aeropuerto e inhabilitaba por tres años a Odebrecht “para participar en actos de selección de contratista, contratación directa y/o contratos con el Estado panameño que no hayan sido perfeccionados”
La resolución del magistrado Mariscal “agota la vía gubernativa y contra la misma no se admitirá recurso alguno, salvo la acción que corresponda ante la Sala Tercera de los Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”,
En septiembre de 2021, Tocumen rescindió el contrato con Odebrecht alegando incumplimiento, puesto que para el día 27 de ese mes había aún “640 elementos pendientes de Ajustes y Complementos, además de otras actividades no ejecutadas” correspondientes a una Adenda del contrato original que daba plazo para ello hasta el 30 de septiembre de 2021.
El magitrado Mariscal resolvió que “no cabe duda” de que la constructora cumplió con el cronograma de entrega de la obra “al 29 de febrero de 2020”, fecha en la que ya “había sido entregada sustancialmente” la Terminal 2, la cual estaba “en pleno uso y operación” para septiembre de 2021, cuando Tocumen rescinde el contrato de manera unilateral con el alegado incumplimiento.
Para el 28 de septiembre de 2021, fecha de la rescisión la ampliación de Tocumen, ya alcanzaba un avance de más del 99 %”, dijo el juez, y señala que los “ajustes y complementos” pendientes corresponde a una etapa “postcontractual”.
Odebrecht se adjudicó la obra en una licitación en el 2012. La obra superó los $917 millones.
